Взыскание неустойки и убытков с контрагентов

Неустойка, выплаченная третьим лицам, не может быть взыскана как убытки

Взыскание неустойки и убытков с контрагентов

Если одна сторона по договору из-за действий другой стороны вынуждена выплатить неустойку третьим лицам, сумма неустойки как убытки со второй стороны взыскана быть не может.

Это обстоятельство можно рассмотреть на конкретном примере. Общество (подрядчик) заключило контракт с муниципальным учреждением (заказчик) на реконструкцию объекта. Для исполнения контракта общество закупало строительные материалы у поставщиков.

В процессе исполнения контракта заказчик многократно вносил изменения и дополнения в проектно-сметную документацию, а также допускал просрочки при оплате выполненных работ. В результате подрядчик не смог сдать готовый объект в установленный срок.

При этом подрядчику пришлось выплатить 6,3 млн руб. неустойки по договорам с поставщиками за нарушение срока оплаты материалов. По мнению подрядчика, вина в задержке выполнения работ полностью лежит на заказчике.

В связи с этим подрядчик решил через суд взыскать с заказчика сумму выплаченной поставщикам неустойки в качестве убытков.

См. также Возмещение потерь не является возмещением убытков

Суд первой инстанции удовлетворил иск подрядчика

Суд первой инстанции встал на сторону подрядчика. Суд исходил из ст. 718 ГК РФ, по которой заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Если заказчик не исполняет эту обязанность, подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем.

В данном случае ненадлежащее оказание помощи подрядчику сказалось на сроках выполнения работ, затрудняло их выполнение и явилось причиной возникновения убытков на стороне подрядчика. По мнению суда, перенос сроков выполнения работ был связан с виновными действиями заказчика. Поэтому подрядчик вправе взыскать с заказчика все понесенные и доказанные убытки.

По условиям договора, заказчик должен поэтапно оплачивать фактически выполненные работы. В связи с этим подрядчик не мог своевременно получить деньги за материалы, которые еще не были использованы в производстве работ.

Заказчик произвел окончательную оплату работ спустя 11 месяцев после оговоренного срока окончания работ. Сроки исполнения обязательств подрядчика перед контрагентами по договорам поставки были нарушены на 9 месяцев.

Выплаченная подрядчиком неустойка в пользу поставщиков материалов представляет собой его реальные убытки. Их размер заказчик не оспорил.

Между тем суд взыскал неустойку не по всем договорам с поставщиками. Один из поставщиков являлся аффилированным лицом по отношению к подрядчику. Поэтому суд решил, что выплаченные данному поставщику штрафные санкции не являются реальными убытками подрядчика.

Таким образом, суд установил факт нарушения обязательства со стороны заказчика, наличие и размер убытков, причинно-следственную связь между допущенным правонарушением и убытками.

Апелляция и кассация: неустойка является реальными расходами подрядчика

Заказчик оспорил решение суда первой инстанции. По его мнению, неустойка, выплаченная подрядчиком контрагентам, не может взыскиваться с него в качестве убытков.

Подрядчик добровольно выплатил данную неустойку, которая несоразмерна последствиям нарушения обязательств. Кроме того, в накладных по договорам поставки не указаны даты получения и отправки груза.

В материалах дела отсутствуют доказательства доставки строительных материалов до места производства работ по контракту.

Апелляционный суд не согласился с доводами заказчика. Суд указал, что убытки подрядчика на оплату неустойки контрагентам являются для подрядчика реальными расходами и подтверждены документально. По закону должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (п. 1 ст. 393 ГК РФ).

Суд также отклонил довод о добровольности выплаты неустойки подрядчиком. Поскольку заказчик нарушил сроки оплаты поставленного товара, то выплата подрядчиком неустойки за нарушение сроков оплаты является его обязанностью, а не правом.

Доказательств несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства заказчик не представил. Подрядчик выполнил работы по контракту, необходимость использования материалов, перечень которых указан в товарных накладных, подтверждается сметными расчетами.

Факт использования поставленных материалов при выполнении работ заказчик не опроверг. Исходя из этого, апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Кассация согласилась с выводами апелляции. Суд счел, что подрядчик доказал противоправность поведения заказчика, наличие и размер понесенных убытков, а также причинную связь между противоправностью поведения заказчика и наступившими негативными последствиями.

Позиция ВС РФ: неустойку, уплаченную третьим лицам, нельзя как убытки взыскать с заказчика  

Заказчик обратился в Коллегию по экономическим спорам Верховного суда. Он сослался на то, что не является стороной в договорах на поставку стройматериалов. При этом невыполнение договорных обязательств — это просто риск предпринимательской деятельности. Эти доводы убедили Коллегию.

Верховный суд указал, что просрочка оплаты работ заказчиком не говорит о его вине в нарушении подрядчиком обязательств по оплате стройматериалов. Кроме того, суд уже взыскал с заказчика неустойку за просрочку оплаты выполненных работ в соответствии с условиями договора.

Подрядчик является самостоятельным хозяйствующим субъектом, он должен был оплатить стройматериалы по договорам с поставщиками независимо от исполнения обязательств заказчиком. Не оплатив своевременно поставленные материалы, подрядчик не принял разумных мер для исключения возникновения убытков либо уменьшения их размера.

В договоре между истцом и ответчиком, а также в договорах поставки отсутствует положение о том, что оплата товара подрядчиком поставлена в зависимость от выполнения заказчиком своих обязательств перед подрядчиком.

Заказчик не являлся стороной договоров поставки и не мог повлиять на размер неустоек, предусмотренных подрядчиком и его контрагентами (ставки которых были весьма существенны и составляли 0,1% и 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки).

В итоге Верховный суд РФ отменил все акты судов нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении требований подрядчика. Неустойку, выплаченную третьим лицам, взыскать с заказчика как убытки нельзя (определение ВС РФ от 08.12.2015 по делу № А50-17401/2014).

Прецедент месяца

Источник: https://www.arbitr-praktika.ru/article/1905-neustoyka-vyplachennaya-tretim-litsam-ne-mojet-byt-vzyskana-kak-ubytki

Взыскание ущерба (убытков) с контрагента

Взыскание неустойки и убытков с контрагентов

Электронный журнал

Если ваша компания пострадала из-за контрагента, вы имеете полное право требовать, чтобы тот полностью возместил ущерб. Главное загляните в договор с бизнес-партнером и проверьте, не установлена ли там максимальная сумма такого возмещения. Здесь действует статья 15 ГК РФ.

Совет

Составляя договор с контрагентом, сразу готовьтесь к возможным осложнениям в будущем. Особенно четко зафиксируйте момент выплаты неустойки, реального убытка и упущенной выгоды.

Ведь, выставляя претензию, вы будете ссылаться именно на то, что бизнес-партнер нарушил условия вашей сделки.

Чтобы в суде вам было легче обосновать свои требования, можно, например, определить конкретные суммы выплат за причиненный компании убыток. Или установить сумму возмещения в зависимости от размера ущерба.

Также подробно распишите порядок выставления претензий о том, что контрагент нарушил свои обязательства. Этот пункт часто упускают из виду. И совершенно зря. В договоре лучше еще обозначить сроки, в которые пострадавшая сторона может оформить претензию, а виновник должен будет ответить на нее. Эти нехитрые меры значительно увеличат ваши шансы в суде.

Ольга Авдеева,
бухгалтер ОАО «Экосервис ПРИМ»:

Затем проанализируйте сами потери. Они подходят под определение убытков? Напомню, что убытками Гражданский кодекс называет любые расходы, которые возникли у компании из-за того, что контрагент нарушил свои обязательства по договору (п. 2 ст. 15 ГК РФ). А с точки зрения бухгалтерского и налогового учета это будут расходы вашей компании, которые должен возместить ваш контрагент.

Например, вы приняли некачественный товар у поставщика. Он согласен его обменять, но доставить товар обратно просит вас. Сумма, которую компания потратит на перевозку, и будет убытком. В данном случае возможно взыскание ущерба с контрагента.

 Или же контрагент по договору обязался перевезти товар из одной точки в другую, но не сделал этого. В результате продукция испортилась. В этом случае стоимость товара – это убыток.

А та сумма, которую вы могли бы получить от его продажи, будет вашей упущенной выгодой.

Дальше нужно решить, стоит ли настаивать на своем и требовать от контрагента возместить ущерб. Просчитайте примерные расходы, которые неминуемо возникнут, если вы будете отстаивать интересы компании.

Помимо судебных издержек вы ведь потратите свое время на то, чтобы составить полноценное требование, собрать все нужные документы. К тому же отношения с бизнес-партнером после таких споров явно будут испорчены.

Составьте претензию контрагенту

Если вы все же решили вытребовать у виновника компенсацию, перво-наперво составьте претензию. Для начала ее нужно адресовать должнику. А уже потом, если тот будет отмалчиваться, придется идти в суд. Рекомендую всегда придерживаться этой схемы.

Если вдаваться в подробности, в Гражданском кодексе прописаны определенные виды договоров, претензии по которым сначала нужно обязательно отправить контрагенту. Иначе суд не примет исковое заявление. К примеру, соглашение о перевозке груза (ст. 797 ГК РФ).

Но даже если такого требования в вашем случае нет, гораздо лучше сначала постараться решить проблему напрямую с контрагентом. Ведь так и договориться проще, и дело скорее всего пойдет быстрее. И даже если виновник откажется сотрудничать, претензия будет дополнительным аргументом в вашу пользу в суде.

Она подчеркнет добросовестность вашей компании и намерение решить проблему мирным путем.

А теперь о том, как составить претензию. Унифицированной формы нет, поэтому оформите документ на ваше усмотрение. Главное подробно изложить условия договора, сроки и четко обозначить пункты, которые партнер не выполнил.

Также укажите сумму, которую вы хотите получить с должника. Но ее нужно подкрепить расчетом, чтобы не показалось, что размер компенсации вы просто придумали.

Сумму нужно указывать без НДС, ведь входной налог вы уже приняли к вычету.

В претензии укажите реквизиты обеих компаний и дату составления. А в конце обязательно обозначьте срок, в течение которого вы будете ждать официального ответа. Лучше дать контрагенту достаточно времени, к примеру месяц. И приложить копии документов, на которые вы ссылаетесь.

Весь пакет документов передайте контрагенту любым удобным способом. Только обязательно получите расписку о том, что представитель компании получил претензию. Это позволит верно отсчитать срок, предоставленный виновнику на ответ.

Направьте иск в суд

Контрагент претензию получил, но не собирается выполнять ваши требования? Тогда следующий ваш шаг – иск в суд. Для начала по сути спора определитесь, в какой суд обращаться – арбитражный, третейский или другой. Помните о сроках исковой давности. Проанализируйте ситуацию: достаточно ли у вас доказательств и есть ли реальный шанс вернуть убытки.

Совет

Связываться с судебными разбирательствами имеет смысл, только если убытки действительно очень внушительные. К сожалению, практика показывает, что судебные издержки могут вылиться в более значительную, чем долг, сумму. Оплатить придется госпошлину и юридические услуги, помимо того, могут возникнуть и дополнительные расходы.

Быстрого результата ожидать не стоит. Сроки рассмотрения таких дел могут затягиваться до года. Общий срок на рассмотрение дела в суде первой инстанции – три месяца (ст. 152 АПК РФ). Но его судья может продлить, если будет необходимо.

Исполнительный лист вы тоже можете прождать довольно долго, а если контрагент подаст апелляцию, придется ждать окончательного решения. А ответчик ведь может затягивать рассмотрение дела намеренно.

Доказать обоснованность претензий по убыткам, а тем более упущенной выгоде, достаточно сложно, и никто не гарантирует, что исход дела будет успешным.

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Позаботьтесь о четкой системе доказательств, которые подтвердят, что контрагент своими неправомерными действиями нанес ущерб вашей компании. К исковому заявлению приложите все возможные документы, которые доказывают вашу правоту. И важный момент: приложите к материалам платежку за госпошлину.

Продумайте вопрос о дополнительной юридической помощи. Возможно, дешевле будет нанять адвоката, чем тратить время на подготовку документов и бесконечные судебные заседания. Ведь дела порой рассматриваются месяцами. К тому же стоимость услуг юристов в случае вашего выигрыша суд может поделить между участниками спора.

Решение суда вступит в силу через месяц после вынесения. Так что ждите свои деньги спустя этот срок. Если, конечно, процесс не затянется. Полученную сумму нужно будет включить во внереализационные расходы (п. 3 ст. 250 НК РФ). Если вы оказались правы, но контрагента признали банкротом, то убыток по истечении срока исковой давности можно будет списать как безнадежную задолженность.

Источник: https://www.glavbukh.ru/art/21644-kak-vzyskat-ushcherb-s-kontragenta-poshagovaya-instruktsiya

Как компании взыскать неустойку с контрагента за нарушение договора и не потерять на налогах

Взыскание неустойки и убытков с контрагентов

Компания вправе потребовать с контрагента компенсацию потерь, если тот нарушил условия договора. В этом случае контрагент должен заплатить неустойку либо добровольно, либо по решению суда. Также пострадавшая организация вправе произвести взаиморасчет.  В статье рассмотрим подробнее каждый из трех способов взыскания неустойки, их налоговые преимущества и недостатки.

Вариант 1. Контрагент заплатил неустойку добровольно

Должник обязан уплатить кредитору неустойку, если не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства по договору. Такая норма указана в пункте 1 статьи 330 ГК РФ. Условие о компенсации потерь стороны должны прописать в договоре. Неустойку можно установить в виде:

  • штрафов;
  • процентов;
  • пеней.

Что с НДС. Организация вправе не платить НДС с полученной от контрагента неустойки, так как это выплаты не подпадают под элементы ценообразования и не связаны с оплатой товаров, работ или услуг (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). Такой вывод поддерживает Президиум ВАС РФ (постановление от 05.02.08 № 11144/07).

Часто стороны прописывают в условиях договора уплату обеспечительного платежа. Из него пострадавшая компания и удержит неустойку.  Такие меры применяют при аренде имущества, однако их можно использовать и при заключении других договоров (ст. 421 ГК РФ).

Обеспечительный платеж тоже облагать НДС не нужно, так как он гарантирует исполнение сторонами обязательств и не связан с реализацией товаров (работ, услуг). Такой платеж упрощает расчеты по претензиям и не создает дополнительных налоговых обязательств.

В отличие от аванса компания должна вернуть контрагенту обеспечительный платеж. Если же в договоре указано, что помимо неустойки из обеспечительного платежа сторона вправе удержать денежные средства в счет оплаты за товары, работы или услуги, то ревизоры могут посчитать такой смешанный платеж предоплатой и потребовать с этой суммы заплатить НДС.

Продавец должен начислить НДС c аванса в день его получения (п. 1, 14 ст. 167 НК РФ). Покупатель вправе принять к вычету НДС, которые перечислен в составе аванса (п. 12 ст. 171 НК РФ).

Что с налогом на прибыль. Признанная должником неустойка  – это внереализационный доход кредитора. Поэтому при получении неустойки нужно исчислить налог на прибыль (п. 3 ст. 250 НК РФ). Должник же должен отразить неустойку во внереализационных расходах (подп. 13 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 272 НК РФ).

Если сторона получила обеспечительный платеж и затем его вернула, отражать его ни в доходах, ни в расходах его не нужно. Такую позицию занял Минфин в письме от 31.05.16 № 03-03-06/1/31325. Он указал, что при определении базы по налогу на прибыль доходы в виде имущества, которое получено форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств, налогоплательщик вправе не учитывать.

Компания вправе удержать из обеспечительного платежа средства в счет оплаты за поставленные контрагенту товары, работы или услуги. Эти средства кредитор обязан отразить в составе доходов от реализации в том периоде, в котором произошло удержание (подп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Если же кредитор из обеспечительного платежа удерживает неустойку, то внереализационный доход он должен признать датой признания должником неустойки. Такая норма указана в подпункте 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ.

Однако Кодекс не предусматривает, какой именно документ подтвердит признание должником неустойки. Этим документом может стать любой документ, который подтвердит факт нарушения обязательств.

Главное, чтобы можно было определить размер неустойки, признанной должником. Например:

  • соглашение о расторжении договора;
  • акт сверки;
  • платежное поручение на перечисление средств в счет погашения неустойки;
  • письмо должника.

Что с единым налогом при упрощенной системе налогообложения. В положении пункта 1 статьи 346.15 НК РФ указано, что при получении неустойки у кредитора-упрощенца возникает внереализационный доход.

Налог нужно уплатить только в момент поступления неустойки на расчетный счет или в кассу налогоплательщика. Независимо от объекта обложения исчисленные суммы неустоек не уменьшают базу по единому налогу.

Такой вывод сделал Минфин в письме от 07.04.16 № 03-11-06/2/19835.

Если стороны договора прописали уплату обеспечительного платежа, то налоговые последствия, как и при общей системе, будут зависеть от того, можно ли зачесть этот платеж в счет оплаты за товар или нет. В первом случае, платеж будет предоплатой и его нужно учесть в доходах в момент поступления. Если компания вернет аванс контрагенту, доход на эту сумму необходимо уменьшить в периоде возврата.

Если обеспечительный платеж носит гарантийный, то при исчислении единого налога получение и возврат обеспечительного платежа ни в доходах, ни в расходах отражать не нужно (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

Вариант 2. Кредитор взыскал неустойку через суд

Перед тем как подавать иск в суд, стоит посмотреть, какие аргументы у вас есть, и оценить шансы на победу.

Суд оценивает, насколько справедлива сумма неустойки и ее соразмерность ущербу из-за нарушения обязательств по договору.

При этом кредитор вправе не подтверждать сумму убытка, достаточно только факта, что контрагент нарушил договор (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Поэтому неустойка — эффективное средство обеспечения исполнения обязательств.

У должника есть два способа защиты, он должен доказать что:

  1. в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств нет его вины. То есть кредитор не вправе требовать выплаты неустойки (п. 2 ст. 330 ГК РФ);
  2. подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств (ст. 333 ГК РФ). В этом случае суд вправе снизить размер неустойки.

Судебная практика есть к обоим случаям. В одном из дел должник доказал что в неисполнении обязательств нет его вины и суд отменил неустойку (постановление АС Дальневосточного округа от 21.12.16 № Ф03-6095/2016).

Еще в одном споре суд снизил размер пеней в 2,5 раза (постановление АС Московского округа от 15.02.17 № Ф05-20160/2016). Арбитры сослались на разъяснения высших судов (п. 72 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.16 № 7, п.

2 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.11 № 81).

Что с налогом на прибыль. Штрафы и иные санкции, которые должник должен уплатить по решению суда, признаются внереализационным доходом (п. 3 ст. 250 НК РФ). Признать такой доход нужно датой вступления решения суда в законную силу (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Аналогично нужно учитывать неустойку, которую кредитор получил в результате заключения мирового соглашения. Его стороны вправе  подписать на любой стадии судебного процесса, в том числе на этапе исполнения вступившего в силу судебного акта.

Затраты на ведение судебного процесса, организация вправе учесть в составе расходов (подп. 10 п. 1 ст. 265 НК РФ). К таким расходам относятся затраты на:

  • уплату госпошлины;
  • копирование и нотариальное заверение документов;
  • оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь.

Судебные расходы или их часть кредитор вправе взыскать с контрагента как со стороны, проигравшей процесс (ст. 110 АПК РФ). Компенсацию, полученную от должника, кредитор обязан включить в внереализационные доходы (п. 3 ст. 250 НК РФ).

Что с единым налогом при упрощенной системе налогообложения. Кредитор не вправе уменьшить налоговую базу по единому налогу при УСН на сумму полученной неустойки (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). При взыскании неустойки через суд кредитор-упрощенец обязан признать внереализационный доход в момент поступления денег.

Судебные издержки упрощенец вправе признать в расходах и уменьшить тем самым  базу по единому налогу. Госпошлина — это федеральный сбор (п. 10 ст. 13 НК РФ).

Налоги и сборы компании на УСН вправе учитывать в расходах на основании подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Прочие судебные затраты — на основании подпункта 31 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

К таким затраты относятся, например, выплаты экспертам, свидетелям, адвокатам, переводчикам, юридическая помощь, почтовые расходы и т. д.

Вариант 3. Стороны провели взаимозачет

Если контрагент нарушил обязательство по договору до даты окончательного расчет, пострадавшая сторона вправе удержать неустойку из платежей по договору.

Чтобы сделать взаимозачет  нужно, чтобы у сторон были другу к другу встречные требования, срок исполнения которых уже наступил (ст. 410 ГК РФ). Встречные требования должны быть однородными (п.

7 приложения к информационному письму Президиума ВАС РФ от 29.12.01 № 65). В нашем случае – выражены в денежной форме.

Однако взаимозачет не всегда возможен в одностороннем порядке. Необходимо, чтобы должник признал неустойку. Это действует для всех случаев взыскания, в том числе и для взаимозачета. Такой вывод слал Минфин в письме от 24.07.15 № 03-03-06/1/42838.

Если контрагент не признает неустойку, он вправе оспорить взаимозачет в судебном порядке. Чтобы избежать споров стоит вовремя фиксировать факт признания должником неустойки. К примеру, подписывать акты сверки расчетов.

В интересах покупателя прописать в договоре свое право удержать неустойку при окончательном расчете (постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.12 № 1394/12).

Что с НДС. Компенсацию потерь  нужно включать в базу по НДС. Из-за этого стороны договоры могут столкнуться с зачетом обязательств, которые нужно облагать налогом по-разному. Но это их обязанности по НДС не повлияет, ведь НДС исчисляется по отгрузке, а взаимозачет касается оплаты.

Если условия договора нарушил покупатель, а поставщик удерживает неустойку из суммы предоплаты, то возникают нюансы. Ведь покупатель уже принял НДС.

Налоговики часто не хотят считать взаимозачет возвратом предоплаты. В результате они не позволяют поставщику принять к вычету НДС, который уплачен с аванса (письмо Минфина России от 25.04.

11 № 03-07-11/109, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.10.12 № А03-3477/2010).

Однако в ВС РФ другое мнение. В постановлении от 30.05.14 № 33 он указал, что налогоплательщик не может быть лишен права на вычет НДС с авансов из-за изменений условий или расторжения договора, если возврат платежей производится не в денежной форме.

Что с налогом на прибыль. В случае взаимозачета кредитор должен включить неустойку в состав внереализационных доходов. Такая норма указана в пункте 3 статьи 250 и пункте 3 статьи 271 НК РФ. Должник же должен учесть выплаченную  неустойку в составе внереализационных расходов (подп. 13 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 272 НК РФ).

Что с единым налогом при упрощенной системе налогообложения. При взаимозачете кредитор-упрощенец обязан включить неустойку в базу по единому налогу, должник-упрощенец не должен учитывать неустойку в расходах (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Компания на УСН отражает доход после того как оформлено заявление о зачете встречных обязательств.

Источник: http://www.NalogPlan.ru/article/4130-kak-kompanii-vzyskat-neustoyku-s-kontragenta-za-narushenie-dogovora-i-ne-poteryat-na-nalogah

Взыскали с нерадивого подрядчика убытки

Взыскание неустойки и убытков с контрагентов

В авгуcте 2011 гoда между кoмпанией-клиентoм ЦПО и Пoдрядчикoм был заключен дoгoвoр на выпoлнение кoмплекcа рабoт пo cтрoительcтву разведoчнoй cкважины на Северo-Пайяхcкoм учаcтке Таймырcкoгo райoна Краcнoярcкoгo края. Пoдрядные рабoты дoлжны были быть выпoлнены в пять этапoв.

Заказчик дoбрocoвеcтнo иcпoлнил уcлoвия Дoгoвoра и перечиcлил Пoдрядчику аванc в размере бoлее 42 млн рублей.

Пoдрядчик пo дoкументам пoлнocтью ocвoил аванc, нo рабoты в пoлнoм oбъеме выпoлнены не были. В хoде инcпектирoвания рабoт предcтавителями Заказчика были выявлены мнoгoчиcленные нарушения Пoдрядчика в технoлoгии бурения (cтрoительcтва) cкважины, oтcтупления oт прoекта, кoтoрые Пoдрядчик не уcтранил. Крoме тoгo, при прoведении рабoт Пoдрядчик дoпуcтил аварию на oбъекте.

Пoдрядчик oтказывалcя признавать cвoю вину в нарушении прoекта рабoт и в аварии вo время cтрoительcтва cкважины

Для ликвидации пocледcтвий аварии и уcтранения oшибoк в прoекте Заказчик был вынужден oтcтранить рабoтникoв Пoдрядчика oт рабoт и привлекать другую пoдрядную oрганизацию. Завершенo cтрoительcтвo cкважины былo уже другим пoдрядчикoм.

В адреc Пoдрядчика была направлена претензия o вoзмещении убыткoв, на чтo был предcтавлен oтказ в вoзврате денежных cредcтв пoлученных oт кoмпании-клиента ЦПО в качеcтве аванcа.

Пoдрядчик oтказалcя признать cвoю вину в нарушение Прoекта рабoт, в аварии, приведшей к мнoгoмиллиoнным убыткам.

Дейcтвия юриcтoв ЦПО в cлoжившейcя cитуации – взыcкание убыткoв

Заказчикoм перед ЦПО была пocтавлена задача – прoвеcти юридичеcкий анализ cитуации, coбрать и oфoрмить для cуда дoказательcтва в oбocнoвание иcка o взыcкании убыткoв c Пoдрядчика. Сделать oбocнoванный раcчет убыткoв coвмеcтнo co cпециалиcтами планoвo-бухгалтерcкoгo oтдела Заказчика. Пoдгoтoвить иcкoвoе заявление и взыcкать в cуде убытки и штрафные cанкции.

Фoрмирoвание дoказательcтва в пoльзу клиента и cocтавление иcкoвoгo заявления

Юриcтам ЦПО для выпoлнения пocтавленнoй задачи былo прoанализирoванo 17 тoмoв техничеcкoй и cлужебнoй дoкументации пo реализации прoекта cтрoительcтва разведoчнoй cкважины.

Сoвмеcтнo c техничеcкими cпециалиcтами Заказчика был разрабoтан план мерoприятий пo фoрмирoванию дoказательcтвеннoй базы (oбъяcнения, акты, cлужебнoе раccледoвание, заключения cпециалиcтoв и др.

), прoизведен раcчет убыткoв, направлена мoтивирoванная претензия c уведoмлением oб oднocтoрoннем раcтoржении дoгoвoра пoдряда, пoдгoтoвленo иcкoвoе заявление. 

Пoдрядчик хoтел cкрытьcя пoд видoм банкрoта

Пo cфoрмирoванным юриcтами ЦПО дoказательcтвам oтветчик не cмoг предocтавить oтзыв c oбocнoванным кoнтрраcчетoм. Вмеcтo oтзыва на иcк Ответчик заявил хoдатайcтвo o прекращении прoизвoдcтва пo иcку в Арбитражнoм cуде г. Мocквы, так как в oтнoшении кoмпании-Пoдрядчика oпределением Краcнoярcкoгo арбитражнoгo cуда введена прoцедура наблюдения в рамках банкрoтнoгo дела.

Судья АС Мocквы тут же вынеc oпределение o прекращении прoизвoдcтва пo заявленнoму клиентoм ЦПО иcку, неcмoтря на наши вoзражения и дoвoды незакoннocти таких требoваний.

В 9 ААС юриcты ЦПО дoказали незакoннocть cудебнoгo акта o прекращении прoизвoдcтва пo делу. Арбитражнoе делo А40-10836/13 внoвь вернулocь в АС Мocквы к тoму же cудье для раccмoтрения пo cущеcтву.

Пocле этoгo cудья АС Мocквы cтал внимательнее.

Пocле вoзвращения дела в АС Мocквы для раccмoтрения пo cущеcтву, предcтавитель Ответчика не предcтавил oтзыв и не явилcя в назначеннoе cудебнoе заcедание, пoлагая, чтo заcедание будет oтлoженo.

Юриcты ЦПО наcтoяли на раccмoтрении дела в oтcутcтвие неявившегocя предcтавителя, пocкoльку заблагoвременнo oбеcпечили уведoмление oтветчика и предcтавили в cуд дoкументальнoе пoдтверждение извещения Ответчика o cудебнoм заcедании.

Суд coглаcилcя c нашей пoзицией, иcпoльзoвал прoект решения, пoдгoтoвленный юриcтами ЦПО, без каких-либo кoрректирoвoк.

Решение Арбитражнoгo cуда – Взыcкать штраф и неуcтoйку пo дoгoвoру пoдряда

В начале апреля 2014 гoда Арбитражным cудoм гoрoда Мocквы Г.С.

былo вынеcенo решение пo делу № А40-10836/13 151-185 пo иcку o взыcкании неocнoвательнoгo oбoгащения, прoцентoв за пoльзoвание чужими денежными cредcтвами, штрафа за некачеcтвенные рабoты, штрафа за нарушение уcлoвий дoгoвoра, неуcтoйки, убыткoв пo дoгoвoру пoдряда, cвязанных c завершением cтрoительcтва oбъекта. Иcк был удoвлетвoрен в пoлнoм oбъеме. С oтветчика взыcканo 198 161 430 рублей.

Решение oтветчикoм не oбжалoвалocь, в виду oтcутcтвия каких-либo, даже фoрмальных Оcнoваний.

Слoжнocть дела заключалаcь в неoбхoдимocти oбрабoтать oгрoмный oбъем техничеcкoй дoкументации, пoнять ocoбеннocти технoлoгии прoизвoдcтва для предcтавления лакoничных пoнятных и неoпрoвержимых дoказательcтв вины Ответчика в аварии при прoизвoдcтве рабoт, в других нарушениях.

Источник: https://pravorf.ru/analytics/vzyskali_s_neradivogo_podryadchika_ubytki.php

Взыскание неустойки и убытков в арбитражном суде

Взыскание неустойки и убытков с контрагентов

В любом серьёзном договоре всегда прописываются меры ответственности за его нарушение. Изначально предполагается, что они должны стимулировать каждую из сторон к исполнению своих обязательств. Однако на практике это происходит далеко не всегда.

И в этом случае применяются такие виды воздействия на недобросовестного контрагента, как возмещение убытков и взыскание неустойки. Указанные санкции могут применяться как вместе, так и взамен друг друга. Всё будет зависеть от пунктов, прописанных в договоре.

Неустойка и убытки: виды и порядок взыскания

Под словом «неустойка» объединены такие типы санкций, как штраф и пеня. Их часто путают между собой, но на практике это два совершенно разных понятия. Штраф начисляется единоразово как в определённой сумме, так и в процентах от суммы не исполненного обязательства.

Пеня же, как правило, считается за каждый день существования задолженности. При этом период начисления санкций не ограничен какими-либо временными рамками. Но вместе с тем, на пеню распространяется стандартный трёхлетний срок исковой давности. А это значит, что выплаты можно взыскать не позднее, чем за 3 года, предшествующих обращению в суд.

Под убытками понимается компенсация, выплачиваемая в счёт утраты или повреждения определённого имущества, а также в качестве возмещения неполученных доходов. Если же отношения возникли не из договора, то речь может идти о возмещении вреда. Здесь уже будут работать другие нормы законодательства.

Сегодня, но с некоторыми, оговорками допускается взыскание убытков и неустойки одновременно. Однако если в договоре стороны не закрепили иное, то убытки суд может взыскать в части, превышающей начисленные штраф (пеню).

Процедура возмещения неустойки и убытков

Взыскание неустойки и убытков в арбитражном суде Челябинской области требует определённой подготовительной работы. Так, в части указанных сумм должнику следует направить претензию. На её рассмотрение отводится один месяц.

И если обращение к контрагенту будет отвергнуто или оставлено без внимания, то черёд наступает за подачей иска в арбитражный суд. Он адресуется в суд по адресу регистрации ответчика.

При этом если понадобится исковое заявление о взыскании убытков и неустойки, услуги по составлению его могут включать в себя:

  • Анализ всех документов на предмет расчёта сумм к взысканию
  • Обоснованный расчёт цены иска
  • Подготовку искового заявления как такового и его направление ответчику
  • Контроль за принятием искового заявления и открытием производства по делу

Кроме того, если возникнет такая необходимость, то юрист может составить и ходатайство, направленное на обеспечение иска. Разумеется, когда составлен, иск юрист обеспечит представительство в суде Челябинска.

Также следует добавить, что взыскать штрафные санкции и убытки можно как вместе с основным долгом, так и в виде отдельного иска (с учётом, разумеется, исковой давности). Однако в любом случае придётся оплатить госпошлину со всей взыскиваемой суммы.

Что делать после решения суда

Когда все судебные тяжбы позади, наступит стадия исполнительного производства. Для этого в суде следует получить исполнительный лист и предъявить его приставам по месту нахождения контрагента.

Дальше юристы в Челябинске возьмут на себя сопровождение исполнительного производства. В частности, они будут сотрудничать с приставами, и оказывать все необходимое содействие в их работе. Например, они помогут найти собственность должника, описать её и реализовать по самой выгодной цене.

Не исключён вариант, когда уже на стадии исполнительного производства стороны могут прийти к мировому соглашению. Тогда в счёт погашения убытков или неустойки может быть передано какое-либо имущество, устраивающее кредитора.

Если остались вопросы

Часто на практике возникают сложности с определением размера убытков. Речь, прежде всего, идёт об определении величины неполученной прибыли. Тогда юрист подскажет, как можно подтвердить нужную сумму. Он же поможет сделать и все необходимые расчёты.

Также специалист детально проанализирует положения договора в части ответственности. Вполне возможно, что они могут допускать множественные толкования, которые усложнят взыскание санкций.

Например, нечётко может быть очерчен размер неустойки или суммы, с которой она начисляется.

Поэтому, если необходимы услуги по взысканию неустойки в Челябинске, то лучше все спорные моменты обсудить с юристом заранее. Вопросы ему можно в любое время задать бесплатно по одному из телефонов, приведённых на нашем сайте.

После общения с ним и станет окончательно ясно, как действовать в сложившейся ситуации. Кроме того, можно договориться и о личной встрече, если в этом возникнет такая необходимость.

Источник: https://yur-usl.ru/vzyskanie-dolgov/vzyskanie-neustojki-ubytkov-arbitrazhnom-sude.html

Как продавцу при заключении договора обеспечить взыскание с клиента санкций за просрочку платежа – НалогОбзор.Инфо

Взыскание неустойки и убытков с контрагентов

Продавец (подрядчик) заинтересован в том, чтобы покупатель (заказчик) своевременно исполнил свое денежное обязательство. А при просрочке платежа в интересах продавца (покупателя) взыскать с контрагента не только долг, но и санкции за просрочку оплаты.

Продавец (подрядчик) в случае просрочки платежа покупателем (заказчиком) может применить к нарушителю следующие меры:

  • взыскать проценты за неисполнение денежного обязательства (п. 1 ст. 395 ГК РФ);
  • взыскать неустойку за просрочку исполнения денежного обязательства (п. 1 ст. 394 ГК РФ);
  • взыскать убытки в связи с просрочкой платежа (п. 1 ст. 15 ГК РФ);
  • обратить взыскание на переданный покупателю и неоплаченный товар (п. 1 ст. 348, п. 5 ст. 488 ГК РФ);
  • потребовать вернуть переданный товар (п. 2 ст. 489 ГК РФ).

Общие положения о порядке применения и о размерах этих санкций содержатся в Гражданском кодексе РФ. В то же время часть этих положений закон позволяет конкретизировать в самом договоре.

Это означает, что при согласовании текста договора задача юриста продавца (подрядчика) состоит в том, чтобы прописать в договоре наиболее благоприятные для продавца (подрядчика) условия о взыскании санкций за просрочку оплаты.

Как обеспечить взыскание процентов за пользование денежными средствами

При просрочке платежа на сумму долга кредитор может взыскать с должника проценты за пользование чужими денежными средствами (п. 1 ст. 395 ГК РФ). Это право есть у него даже в том случае, если стороны в договоре вообще не указали мер ответственности за просрочку оплаты.

Продавец (подрядчик) при согласовании текста договора может указать в договоре ставку, по которой будут начисляться проценты при просрочке платежа.

Например, в договоре можно указать, что проценты начисляются, например, по двойной ключевой ставке Банка России. Дело в том, что сейчас невозможно нигде получить кредит по ставке ниже, чем ключевая ставка Банка России.

Ключевая ставка ЦБ РФ в настоящее время – основной индикатор направленности денежно-кредитной политики Банка России.

Такое условие будет дисциплинировать контрагента добросовестно исполнять свои денежные обязательства. В противном случае должник по сути получал бы выгоду из своего неправомерного поведения, незаконно удерживая чужие денежные средства и фактически кредитуясь по ставке в несколько раз меньшей, чем если бы он брал кредит в банке.

Если стороны в договоре не согласовали такое условие, то размер процентов определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц по месту жительства кредитора – физического лица (месту нахождения кредитора – организации).

Как обеспечить взыскание неустойки

В договоре можно установить неустойку при просрочке оплаты товара (выполненной работы) покупателем (заказчиком).

Для этого нужно указать точный размер неустойки (например, «за просрочку оплаты товара взыскивается неустойка в размере 20% от стоимости товара») либо порядок ее исчисления (например, «за просрочку оплаты товара взыскивается неустойка в размере 0,2% от суммы долга за каждый день просрочки»).

Продавец (подрядчик) может прописать в договоре приемлемый размер неустойки на случаи просрочки платежа так, чтобы обязательство было выгоднее исполнить надлежащим образом.

Как обеспечить взыскание убытков

Убытки в сфере гражданско-правовых отношений складываются из двух частей (п. 2 ст. 15 ГК РФ):

1. Реальный ущерб – утрата или повреждение имущества, а также расходы, которые необходимо произвести для восстановления нарушенного права;

Нужно иметь в виду, что если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то по общему правилу расходы на такое устранение полностью включаются в состав реального ущерба истца.

При этом не будет иметь значения тот факт, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения.

Однако суд может уменьшить размер возмещения, если ответчик докажет или из обстоятельств дела будет вытекать, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.

Кроме того, уменьшение стоимости имущества истца по сравнению с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или причинения им вреда будет считаться реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого имущества в будущем (например, утрата товарной стоимости автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия).

Такие разъяснения содержатся в пункте 13 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного суда РФ № 25).

2. Упущенная выгода – неполученные доходы, которые лицо получило бы в обычных условиях при отсутствии нарушения его прав.

Упущенная выгода – это по сути неполученный доход. Поэтому нужно принимать во внимание, что ее расчет, который представляет истец, как правило, приблизительный и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.

Такие разъяснения содержатся в пункте 14 постановления Пленума Верховного суда РФ № 25.

Кредитор может взыскать убытки:

  • в полном объеме (общее правило);
  • в меньшем размере, если это предусмотрено в законе или в договоре (п. 1 ст. 15 ГК РФ).

Если за просрочку платежа кредитор начислил проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) или неустойку (ст. 394 ГК РФ), то убытки можно взыскать в части, которая не покрыта процентами или неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК РФ).

Совет: Продавец может предусмотреть в договоре, что убытки можно взыскать в полном объеме сверх неустойки.

Пример условия договора о праве продавца взыскать убытки сверх неустойки

«Продавец имеет право взыскать с покупателя убытки, которые он понес в связи с неисполнением покупателем своих обязательств, сверх суммы взысканной с покупателя неустойки».

В этом случае неустойка приобретает штрафной характер, и в случае просрочки оплаты с покупателя (заказчика) можно будет взыскать одновременно и неустойку, и убытки, которые возникли из-за просрочки платежа.

В то же время, поскольку на практике доказать, что убытки возникли из-за неисполнения денежного обязательства контрагентом, весьма сложно, вместо убытков лучше взыскивать неустойку и проценты за неисполнение денежного обязательства.

Как обеспечить возможность обратить взыскание на товар, переданный покупателю

По общему правилу товар, купленный с условием об отсрочке платежа, находится в залоге у продавца до полного погашения покупной цены (п. 5 ст. 488 ГК РФ).

Это правило – своего рода гарантия прав продавца на случай неоплаты переданного товара.

И если товар, который находится в залоге у продавца, не будет своевременно оплачен, продавец может обратить взыскание на этот товар преимущественно перед другими кредиторами (п. 1 ст. 334 ГК РФ).

Совет: Чтобы обеспечить возможность обратить взыскание на товар, переданный покупателю, юристу продавца нужно прямо указать в договоре, что товар находится в залоге у продавца (например, «товар, переданный покупателю по договору, находится в залоге у продавца до момента полной оплаты товара»). Кроме того, в договоре нужно согласовать существенные условия договора о залоге, которые указаны в пункте 1 статьи 339 Гражданского кодекса РФ.

Как обеспечить возврат неоплаченного товара

В отдельных случаях продавцу бывает более выгодно не требовать от покупателя оплатить товар и не обращать для этого взыскание на проданный товар, а именно вернуть обратно переданный товар.

Например, если существенно выросла его стоимость, что дает продавцу возможность в последующем продать его добросовестному покупателю по более выгодной цене.

Для этого, если срок оплаты за товар истек, продавцу нужно потребовать от покупателя вернуть переданный и неоплаченный товар.

Так, если товар был продан с условием об отсрочке платежа, а в договоре указано, что до момента полной оплаты товара право собственности на него сохраняется за продавцом, то в этом случае продавец может потребовать от покупателя вернуть переданный товар (абз. 2 ст. 491 ГК РФ).

Если же товар продан с условием о рассрочке платежа, то продавец вправе потребовать от покупателя вернуть проданный товар, если покупатель допустил просрочку очередного платежа (п. 2 ст. 489 ГК РФ).

Совет: При согласовании текста соглашения юристу продавца нужно включить в договор условие о том, что продавец может вернуть товар, если покупатель его вовремя не оплатит.

Например, можно прописать в договоре следующее условие «Если покупатель допустит просрочку оплаты более чем на 10 банковских дней, продавец может потребовать возврата товара и взыскания убытков».

Это поможет исключить споры о том, имеет ли продавец такое право или нет.

Если покупатель будет против такого условия, нужно проверить, чтобы в договоре не было запрета на возврат переданного товара (п. 2 ст. 489 ГК РФ).

О том, как в суде взыскать с клиента санкции за просрочку оплаты, см. отдельную рекомендацию.

Источник: http://NalogObzor.info/?p=930

Помощь закона
Добавить комментарий